建筑工程承包合同参考范文
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程报建、竣工验收手续办理承包合同。
二、乙方承包工程的报建、竣工验收手续办理工作。
该工程包括的工作内容：乙方承包该工程建设单位负责的报建及竣工验收相关手续工作，负责拿到本工程的房产证。
三、甲乙双方责任：
1、甲方责任：
①负责提供报建过程必须由甲方提供的相关文件。
②负责缴交报建、竣工过程相关部门所需的一切费用。
③负责协调相关部门的关系。
2、乙方责任：
①负责工程报建、竣工过程所需资料的编制、收集及整理。
②负责工程报建、竣工过程所有相关部门的手续办理。
四、合同价款及付款方式：
1、合同价款：该工程合同总价为￥35000.00万元整（人民币叁万伍仟元整）。
2、以上合同价款不含税，可开据收款收据。
3、付款方式：
①甲乙双方签定合同之日起至拿到建设工程规划许可证，甲方支付￥10000.00元的合同款给乙方。
②在乙方拿到建设工程施工许可证后，甲方支付￥15000.00元的合同款给乙方。
③在乙方办理好工程房产证后，甲方支付￥10000.00元的余款给乙方。
五、纠纷解决方法：
任何一方违反本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决：
①向韶关市经济合同仲裁机关申请仲裁。
②向韶关市人民法院起诉。
六、合同的生效和终止：
本合同经双方签字、盖章后生效，办理完成工程房产证，结清全部工程款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（公章）：_____                                  乙方（公章）：_____
法定代表人（签字）：_____          法定代表人（签字）：_____
建筑工程施工合同____年____月____日                                    ____年____月____日
建筑工程承包合同参考范文（二）
合同签订时间：
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条、工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按x米计算。
第二条、施工方案
护坡
（1）基底宽x米，厚x米，自下而上慢慢收至高度为x米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。
（2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）完工后做围墙10米左右。
（4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条、合同工期
1、经双方协商确定,工程期为x日，暂定于自____年xx月xx日起至____年xx月xx日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条、价格及付款方式
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
第五条、甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条、乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条、验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。