和解协议书
法定代表人：
地址：
被告：实业有限公司
法定代表人：
关于圆的手抄报地址：
原告科技有限公司就与被告实业有限公司承揽合同纠纷一案【（20  ）粤民初号】，现达成以下调解协议以解决双方纠纷：
香港爱情电影
一、被告确认拖欠原告承揽加工款人民币元，截至年
月日的逾期支付利息为元。
二、原被告同意被告于本协议签订当日一次性向原告支付拖欠的承
揽加工款    %即元，原告收到上述款项后向法院申请
解封对被告的财产保全措施，被告财产保全措施被解封后
日内向原告支付剩余拖欠的承揽加工款    %即元。
三、原被告同意被告于本协议签订当日一次性向原告支付第一条确
认的逾期利息元。
四、本案受理费元、保全费元、财产保全服务费
元，原告支出的律师代理费元，原被告各承担50%，即
被告需支付元，于本协议签订当日一次性向原告支付。
五、如被告按上述约定支付完毕所有款项，原告向市
人民法院申请撤诉，双方关于本案的纠纷就此了结。
六、如被告未按约上述约定支付款项，则被告需向原告支付全额的
逾期支付利息元、案件受理费元、保全费
元、财产保全服务费元以及原告支出的律师代理费
元。原告可就上述款项以及被告拖欠的剩余未付加工承揽款一
次性向法院主张，并有权要求被告向原告支付逾期付款违约金
(以拖欠的加工承揽款为本金，自年月日起按全国
银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算至
和解协议欠款还清之日止)。
七、原告的指定的收款账号如下：5子棋游戏
账户名：科技有限公司
账号：
开户行：
八、本协议一式三份，各方各执一份，一份存档于市人
二氧化碳民法院，均具同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
原告：科技有限公司
法定代表人：
被告：实业有限公司
法定代表人：
本协议签订日期：年月日
申请人：科技有限公司
法定代表人：
戴望舒的诗歌地址：
被申请人：实业有限公司
法定代表人：
地址：
申请事项：解除对被申请人的财产保全措施
事实和理由：
申请人和被申请人之间的承揽合同纠纷一案【（20  ）粤民初号】，已由申请人向贵院申请查封了被申请人的财产，现双方已达成调解协议，继续查封已没有必要，特申请人民法院予以解除对被申请人的财产保全措施。
特此申请。
此致
市人民法院
申请人：科技有限公司
法定代表人：
年月日
申请人：科技有限公司
法定代表人：
地址：
申请人与实业有限公司因承揽合同纠纷一案【（20  ）粤民初号】贵院已受理，现因申请人与被告实业有限公司私下已达成调解，继续诉讼已成为没必要，特向贵院申请撤诉，望贵院批准。
此致
市人民法院
申请人：科技有限公司
法定代表人：
年月日